全国统一24小时服务热线:171-5555-6666171-5555-6666

装修动态News

当前位置:主页 > 装修动态 > 行业动态 >

家庭装修合同书(装修合同书)

发布时间:2021-03-07 21:06 作者:未知 来源:BOSS 点击: 字号:

  xx城市家庭房间装修项目建设合同协议条款合同编号:____承包商:承包商:居住地:居住地:委托代理:营业执照号码:电话:法定代表人:电话:委托代理:电话:该项目设计者:电话:负责人施工队:电话:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合家庭房装修工程的建设特点,双方在平等的基础上,自愿与协商一致,关于发行人的家庭房装修项目(以下简称项目),达成以下协议:第一条装修合同项目概述1个个个个。1项目地点:_________________。1.2项目内容和方法(见附表1:家庭房装修工程建设项目确认表)。附表2:家庭房装修工程的内容和做法清单)。1.3工程承包方式:双方同意采用以下承包方式___。(1)承包商提供人工和材料(见附表5:承包商提供装饰材料的详细清单); (2)承包商提供人工和部分材料,而开发商提供一些材料(有关详细信息,请参见附表4:材料的发行)人员提供装饰材料清单。附表5:承包商提供了详细的装饰材料清单; (3)承包商提供人工,开发商提供材料(请参阅附表4:承包商提供装饰材料的详细清单)。1.4项目期限为____天,开始日期为____年____月____天,完成日期为____年____月____天。1.5合同价格:本合同的工程造价(资本金):__________元(见附表3:家庭房装修工程报价)。

  装修合同第二条。如果要对工程进行监理,开发商和监理公司应分别签订“工程监理合同”,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式和职责通知承包商。。。装饰合同施工图第3条双方同意以下列方式提供施工图:(1)开发人员亲自设计并提供施工图,图纸一式两份,开发商与承包商各有一份(详见附件)。表6:家庭房装修工程设计图); (2)开发商委托承包商设计施工图,图纸一式两份,承包商与承包商各有一份(见附表6:家庭房装修工程设计图),设计费(大写) ____元,由开发商支付(此费用不包含在项目价格中)。装修合同第4条开发商的义务4。开始施工前____天,为承包商进入施工现场创造条件。包括:搬移室内家具,陈设品,或将不易移动且不影响施工的原则的室内家具堆积并覆盖。 4。2施工期间提供水和动力; 4。3负责协调施工队与社区的关系; 4.4不要拆卸室内承重结构。需要拆除原建筑物的非承重结构或设备管道的,负责与有关部门办理相应的审批手续; 4。5在施工期间,如果开发商仍需要部分使用房间,则他应负责施工现场的安全和消防; 4.6参与项目质量和施工进度的监督,负责材料的录入和竣工验收。

  装修合同第5条承包商的义务5。1在施工过程中严格执行安全施工作业规范,消防法规,施工规范和质量标准,按时按质完成工程; 5。2严格执行施工现场管理规定,不得打扰人民和污染环境; 5。3保护原始客厅的家具和陈设,以确保上下水管在客厅中畅通无阻; 5.4确保施工现场的清洁,并在项目完成后负责清洁施工现场。装修合同第六条。如果需要更改项目和施工方法,则双方应协商并签署书面更改协议,并调整相关项目成本和期限(请参阅附录7:家庭房装修项目更改命令)。。提供装修合同材料7。1缔约一方提供的材料和设备(见附表4:缔约方提供的装饰材料清单),缔约双方应在将材料交付施工现场之前通知承包商,双方共同检查并接受移交程序; 7.2对于承包商提供的材料和设备(请参见附表5:承包商提供了详细的装饰材料清单),承包商应在材料交付到施工现场之前通知承包商,并接受承包商的检查。。装修合同第8条工期延迟8。1如果由于以下原因推迟了完工日期,则在开发商确认后,施工期将相应延长:(1)工程量和设计变更; (2)不可抗力; (三)开发商同意延长项目期限的其他情况。8。2如果承包商未能完成应负责的工作并影响施工期,则施工期将被推迟; 如果承包商提供的材料和设备的质量不合格,并且影响到工程质量,则返工费用应由承包商承担,并应推迟工期。8.3如果开发商未能按时支付项目付款,则合同期限将相应延长。

  8。4如果承包商的责任无法按时开始或无故中途停止施工,则施工期不会被推迟; 因承包商原因导致工程质量存在问题的,返工费用由承包商承担,工期不延长。。。第9条装饰合同的质量标准双方同意本项目的施工质量标准:__________________________。在施工过程中,双方在项目质量方面存在争议,_________部门将对项目质量进行认证。认证项目的质量不符合合同约定的标准,认证过程中的有关费用由承包商承担; 认证项目的质量符合合同要求。认证过程中的相关费用应由承包商承担。装饰合同第10条项目验收与保修10。1双方同意在施工过程的以下阶段检查并接受项目质量:(1)_______________________; (2)_______________________; (3)_______________________。承包商应提前两天通知开发商进行验收检查,并在阶段验收通过后填写项目验收表(见附表8:家庭房装修工程验收表)。。10.2工程竣工后,承包商应通知开发商验收,开发商应在收到验收通知后两日内组织验收,并填写工程验收表(见附表8:房屋验收表)。装饰工程)。项目付款结清后,请执行移交程序(请参阅附表9:家庭房装修项目结算声明)。10.3该项目的保修期为双方签署之日起____个月。验收并签字后,填写项目保修单(见附表10:家庭房装修项目保修单)。

  装修合同第11条付款方式11。1双方同意以下列方式支付工程付款:(1)合同生效后,开发商将直接向下表中的承包商支付工程付款: 付款时间| 付款金额|| 第一次| 开工前三天| 人民币付款| | 第二次项目进度的一半| 人民币付款| | 第三次双方均已通过验收| 付款人民币| 项目进度指的是:__________________________________。(2)其他付款方式:________________________________。11.2项目通过验收后,承包商应将项目结算书提交开发商,并将相关材料发送给开发商。如果开发商在收到信息后____天内无异议,则应视为已同意。双方应填写工程结算表(见附表9:家庭房装修工程结算表)并签字。承包商清算项目余额。11.3项目付款清算后,承包商应向开发商开具正式的统一发票。第十二条违反合同的责任12.1如果由于违反合同或违反国家法律,法规和相关政策而导致合同中的任何一方被罚款或对另一方造成损失,责任方应承担责任并赔偿另一方的经济损失。造成的损失。12.2未能通过验收程序,且开发商应对因提前使用成品或未经授权使用而造成的损失负责。12.3因一方原因不能继续履行合同时,应及时通知另一方,办理解除合同手续,责任方赔偿相应的经济损失。。

  12.4如果开发商未能按时支付第二(第三)次项目付款,则他应按延迟的每一天向对方支付____元的罚款。。12.5由于承包商的原因,项目质量不能达到双方同意的质量标准,承包商负责维修,施工期不会延长。12.6由于承包商的原因,建设工期被延迟,每天的延迟应向对方支付____元的罚款。。装修合同第十三条本合同履行过程中发生的合同纠纷争议,由双方协商解决。 也可能由有关部门调解; 协商不成的,应当通过以下方式解决:(一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法在人民法院提起诉讼。装饰合同第14条中的几项具体规定14.1承包商负责将项目建设产生的垃圾运出施工现场,并将垃圾运至指定地点。开发商负责支付垃圾清除费(资本金)______元(此费用不包括在项目价格中)。14.2在施工期间,开发商将外屋的钥匙交给承包商保管。项目完成并接受之后,开发人员负责提供新的锁,承包商负责现场安装和交付。。14.3在施工期间,承包商的每日工作时间为:从上午____到上午___,从下午____到下午___。。。装修合同第15条中的其他商定事项_________________________________________________________________。装修合同第16条附录16.1本合同将在双方签字(盖章)后生效,并在合同履行时终止。16.2本合同签订后不得分包工程。

  16.3本合同为____份,每份____份,而__________个部门为____份。16.4合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有相同的法律效力。。附表1-1装修合同附表:家庭房装修工程建设项目确认书(一)附表1-2:家庭房装修工程建设项目确认书(二)附表2:家庭房装修工程的内容附表3:家庭房装修工程的报价附件表4:开发商提供的装饰材料清单附件表5:承包商提供的装饰材料清单附件表6:家庭房装饰项目设计图纸表7:家庭房装修项目变更表附表8:家庭房装修项目验收表附表9:家庭房装修项目结算书附表10:家庭房装修项目保修表签发人(签名):承包商人(印章) :法定代表人:律师:年,月,日,年,月,日。资料扩充。装修合同是按照《中华人民共和国合同法》和房屋装修有关法律签订的合同。装修合同是签订房屋装修合同。该合同是根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,结合家庭房装修工程的实际建设,在平等,自愿,协商一致的基础上,开发商的家庭房间装饰就装饰项目(以下简称项目)相关事宜达成协议。参考资料XZM装修合同

相关文章Related Articles


网站地图
网站首页
关于我们
公司简介 企业文化
成功案例
别墅 其他案例
新闻资讯
公司动态 行业动态
装修知识
联系我们
其他

装修留言咨询

感谢您的信任和支持,我们的设计师会在最短时间内联系您!

你的姓名

手机/电话:

所在城市:

咨询/留言内容: